当事人信息
原告：阎世江，男，****年**月**日出生，汉族，住北京市海淀区。
委托诉讼代理人：王宝珍（阎世江之妻），住北京市海淀区。
被告：刘海军，男，****年**月**日出生，汉族，户籍地河北省邯郸市临漳县。
审理经过
原告阎世江与被告刘海军装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年2月17日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。阎世江及其委托诉讼代理人王宝珍到庭参加诉讼。刘海军经公告传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称
阎世江向本院提出诉讼请求：刘海军返还阎世江多付给的11 779.95元，并承担本案诉讼费。事实和理由：经北京地康金创科技发展有限公司（以下简称地康公司）介绍，我和刘海军于2019年5月27日签订了装修合同，装修地址为海淀区X号（以下称案涉房屋）。2019年5月28日，刘海军开工，我向其支付第一笔装修款2万元。后因工程质量等问题，双方经协商自愿解除合同。2019年6月13日，刘海军停工撤场，并承诺两三日内结账退款。但后来其杳无音讯。
被告辩称
刘海军未作答辩。
本院查明
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2019年5月27日，阎世江（发包方，合同甲方）与刘海军（承包方，合同乙方）签订《北京市家庭居室装修合同协议条款》（以下简称《装修合同》），约定：工程施工地点为案涉房屋；工程面积80㎡；工程内容及做法见《工程款报价单》和施工图纸；开工日期为2019年5月27日，竣工日期为2019年8月27日；工程款造价为39 090.3元，工程完工后以实际用工为准，进行最后结款；款项分3次支付，第1次于合同签订支付工程款价50%，第2次于工程进度过半支付工程款价40%，第3次于工程验收合格支付工程款价10%；乙方包工，包部分辅料，甲方供应其余部分材料。《报价单》显示：“工长名称”为刘海军，“项目名称”包括“餐厅及过道”“客厅阳台”“主卧室1”“卧室2”“卧室阳台”“客卫生间1”“客卫生间2”“厨房”“其它”等共9类，各类包含拆除、抹灰找平、铺装（地砖、石膏线、踢脚线）、批刮（石膏、耐水腻子、乳胶漆）、防水等若干小项；其中，与拆除有关的小项主要包括“拆除地砖”“铲墙皮”“拆除木地板”“拆除门”“拆除墙地砖”，共计6220.05元。
2019年5月28日，刘海军收到阎世江支付的工程款2万元，并出具收条1张。后，刘海军撤场，阎世江委托他人完成抹灰找平、铺装、防水等剩余工程。庭审中，阎世江解释如下：1.刘海军仅完成了拆除工作，但是工程质量差，没有铲干净；对此，其提出异议，刘海军提议请别人干，其予以拒绝，刘海军便于2019年6月23日撤场，口头承诺两三天结账退钱，但此后推脱、甚至无法取得联系，故其只能通过另行委托瓦工尧高林、地康公司、北京乐彩焕新建筑工程有限公司完成剩余工程，并为此支付共计47 326元；2.施工过程中，刘海军完成了厨房与大卫生间的隔断墙垒砌工程，该项没有在《报价单》中约定，系双方口头协商的增项，且口头协商价款为2000元，故同意按照全部拆除项目的总和加上2000元计算刘海军应得工程款。本案审理期间，本院依法以公告方式传唤刘海军到庭应诉，其无正当理由未到庭应诉，本院依法对其缺席审理。
本院认为
本院认为，根据我国民事诉讼法的规定，当事人有答辩并对对方当事人提交的证据进行质证的权利。本案中，刘海军经本院合法传唤，无正当理由未出庭应诉，视为其放弃抗辩及举证质证权利，不影响本院依据查明的事实依法作出裁判。
依法成立的合同受法律保护。本案中，阎世江与刘海军签订的《装修合同》系双方当事人的真实意思表示，且内容未违反法律、行政法规的强制性规定，应为合法有效，并作为双方权利义务的依据。阎世江依约支付首笔工程款，刘海军应按合同约定完成相应工作量，但其仅完成拆除工程、提前撤场，导致阎世江需就合同约定的剩余工程量另行委托他人完成，故阎世江提出的、刘海军就未完成工程量退还工程款的主张，具有事实及法律依据，本院予以支持。至于具体金额，鉴于刘海军既未依约积极完成工程量确认及结算，亦未到庭应诉答辩，故本院对于阎世江自认的已完成工程量（含《装修合同》《报价单》中未注明的洽商增加量）予以采信。综上所述，依据《中华人民共和国合同法》第八条、第九十一条第二项、第九十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十条规定，判决如下：
本案裁判结果
刘海军于本判决生效后七日内向阎世江退还工程款11 779.95元。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国已由阎世江付），由刘海军负担，于本判决生效后七日内交纳。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于北京市第一中级人民法院。
